《二次结构施工合同范本（8篇）》

二次结构施工合同范本（精选8篇）

二次结构施工合同范本 篇1

甲方：

乙方：

为了确保工程的正常进展，明确双方责任，结合本工程的具体情况，经双方共同协商达成以下条款：

一、工程概况：为砖混(框架)结构;工程形式：为包工不包料。

二、建筑面积计算：按前后滴水计算。

三、工程范围：从到主体完成(包括内粉、白沙灰、墙体)，不包括楼梯，工程以外地面，两邻外粉在外，外粉每平方米12元。

四、本工程承包方式：

1、现浇一层楼板以一层每平方米110元，二层以每平方米120元。

2、零星工程费用另行计算，现浇、预制室内楼梯1000元，室外楼梯元;围墙每平方米元，工程以外地面每平方 元，生活费 元。

3、特殊工程费用，琉璃瓦每平方100元，工程以外独立砖砌±0每平方米25元，基础1米20元。

4、处理屋面、地面、搅拌机费用由甲方负担费用。

5、室内外回填，由甲方负责。

6、工程灶具由甲方提供。

7、发生的零星工程按实际情况定价付给工程费(经协商好以后变更的由甲方付给乙方返工费)。

五、甲方职责

1、甲方积极配合乙方各方面工作，材料不能离工地50米。

2、甲方在乙方施工前必须按施工三通一平、水、电、路具备齐等。

3、在施工之中甲方有什么增加的，要及时给乙方人员说明，看到有什么问题要及时解决，过后乙方不再处理。

6、甲方提供的材料必须保证质量，如材料质量问题及事故均由甲方负责。

7、在施工之中，由甲方造成的问题由甲方负担，由乙方造成的问题由乙方负担，乙方有权拒绝甲方无理常规的施工方法，如有坚持造成的后果，由甲方负责。

六、乙方职责

1、乙方必须按甲方的施工图纸施工，确保质量，服从甲方监督，施工中甲方发现不符合质量要求的及时给乙方说明，有权令其返工。

2、施工安全事故由乙方负担，如甲方提供的材料质量问题所造成的非人身安全事故，责任由甲方负担。

3、文明工程，爱护甲方提供的一切施工设备及材料，乙方不能铺张浪费。

七、结算方式

1、基础在土给施工单位30%。

2、主体屋面上板，付给施工单位50%。

3、工程完成给施工单位一次结算清，如不按结算方式付款的，乙方有权停工。

八、在订立合同书后交元工程保证金，在以后工资上面扣除以确保工程存在，做为互相信任。

九、本工程结束后，一次结算清，如不结算清，按工程造价增加10%付给乙方赔偿金(一个月以内)。

愿我们共同协商，搞好各方面工作，达到一个目标，互帮互助，成为更好的朋友，创造一个优良工程。谢谢合作!

甲方(签字盖章)：

乙方(签字盖章)：

日期：

二次结构施工合同范本 篇2

甲方：________________________________

乙方：________________________________

甲方将承建的_____________________工程的二次结构工程承包给乙方。根据《合同法》有关条约，本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成以下条约。

一、主要工作范围

1、本工程施工图范围内全部二次结构工程

2、各种砖的润砖，现场二次转运、多次转运，包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输；

3、配合其它乙方留槽留洞及其抹灰前的补槽补洞。

4、砌筑脚手架的搭设及各种材料的搬运，并按指定现场地堆码以及定额规定的工作内容。

5、沙石的筛选、装车、下车，搅拌机前后台运输、搅拌；砂浆的运输，即到各工作的所有垂直、水平运输工作内容并包括水泥、白石灰的`搬动；

6、所有墙体拉筋的安装。

7、前后台、各楼层的清理、清扫、砌块堆码、每日做到工完料尽、场地清理，达到现场文明管理的要求；

8、工具及机械费：搅拌机、斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、抬杠、切制打磨机械等工程所用一切工具等，均有乙方承担。

9、钢筋范围：包括构造柱钢筋，锚拉筋，圈梁，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等钢筋制作、植筋、绑扎及提供扎丝均由乙方承担

10、木工范围:支撑构造柱，圈梁，水带，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等所有二次结构木工支模均由乙方承担。

11、泥工范围：所有构造柱，圈梁，水带，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等所有二次结构浇筑均由乙方承担

12、散水，屋面:按照施工图纸，甲方要求进行施工，达不到验收、返工费均由乙方承担。

13、内外粉范围：粉刷前的刷胶，贴网，等均有乙方承担，空调板，飘窗，腰线及造型内粉刷达到毛墙，地平范围：达到毛地面。

14、所有二次结构的有关事项均有乙方承担。

15、升降机由乙方操作，操作不当，由乙方维修。

二、承包方式

1、承包单价：__________元/__________m2

2、__________(以建筑面积计算，正负零以上均按此方案计算，不包括地下室)

3、砌体填充墙(包括钢筋工、木工、混凝土)

4、砌体单价__________元/__________m2，内粉单价__________元/__________m2，

外粉单价__________元/__________m2，室内地坪单价__________元/__________m2，

散水单价__________元/__________m2(以建筑面积)

三、价款的支付

甲方按乙方完成工程量结算、并按完成额的____________%支付。预留人工费待工程合格验收、乙方又未违反合同规定的`行为、余款待竣工后3个月内付清。

四、工程质量要求

1、乙方接受任务后；由甲方工长向乙方工作人员进行技术交底、每道工序完工后由乙方进行自检，在得到甲方所管工长的认可后方可验收、如不合格，返工费用均由乙方承担；

2、施工过程中不得有干转上墙、砂浆饱满度达到____________%以上；墙面垂直度要小于或等于3mm，平整度要求小于或等于5mm；钢筋方面，支拆模方面，混凝土方面，内外粉方面等所有事项按甲方技术交底施工，否则进行处罚，不足一天按一天计算。

五、工期要求

工程施工时，乙方按甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成，未完成时按拖延工期处罚。

六、现场及标准化工地要求

1、乙方现场施工使用的所有材料必须堆码整齐。

2、乙方应严格按照甲方安全人员的要求进行施工操作，如乙方不按照施工安全进行施工，所发生的安全事故均由乙方承担。

3、乙方应自行完善其标准化文明施工要求工作。

七、甲乙双方职责

1、甲方及时提供甲方应该提供的资料

2、乙方及时提供机具及其他材料、工具、确保工程顺利施工

3、甲方为了整个项目顺利施工的需要，乙方必须服从甲方的安排、调整、否则按拖延工期处罚。

4、如果乙方自行退场或有未完成的工作，未完成的工程量按承包单价的_________倍从已完工程量中扣除。

八、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同

九、合同期限

本合同双方签字后生效，财务结算后，自动失效。

甲方签字：_______________乙方签字：_______________

签订日期：_______________签订日期：_______________

二次结构施工合同范本 篇3

甲方：

乙方：

为明确双方权利和义务关系和方便工程顺利进行，本着平等、自愿、诚实守信的原则，经双方协商一致，自愿签订本合同。

一、承包项目

包括放线、砌砖、支筋、钢筋的下料与绑扎、二次浇筑、施工技术人员、堵所有二次结构工程施工洞口、养护、二次结构剔凿、清理、抹灰包括内外抹灰、楼梯、地面、胶灰顶、喷浆、贴网、台阶、散水、砌砖抹灰、地下室地面、房顶及室外工程所有人工和机械。按图施到交工为止。

二、甲方义务：

甲方向乙方提供工作场地水电三通及住宿、原材料。物料机、搅拌机(维修乙方自理)。按本合同约定向乙方支付劳动报酬工程款。

三、乙方义务：

乙方自备在施工当中的各种机械、用具和小五金。生活自理，在施工过程中因乙方自身责任造成的质量、进度、安全等罚款，由乙方承担。

四、工程结算：

按图纸结算，总平方为______，每平方______元，总工程款为______元。有增加或减少的按实际工程量结算(具体参照大包方核报平方面积结算)。

付款方式：砌砖完工，付总工程款的，抹灰完工甲方验收后付总工程款______，二次结构完工验收以后付工程款______，剩余______在工程验收交工后一次性付清。

五、工期要求：

根据甲方要求和结合实际工期为天，乙方进场当天算数。乙方如有计划不周，组织不力、技术力量不足，造成工期延误，使甲方受到不必要的损失，甲方保留索赔的权利，若达不到进度要求，每超一天罚款1000元，同时，甲方有权安排其他班组进常因甲方提供材料延误工期的，由甲方负责，造成乙方误工、窝工、返工的，相关费用和损失由甲方承担。

六、质量要求：

严格按图施工，必须达到规范要求及甲方合同约定验收标准。

七、安全：

在施工期间，必须加强队伍管理教育，所有人员必须遵守甲方的规章制度和管理条例，不准打架斗殴，如有发现，每次罚款1000元。在施工期间，如有违章操作工伤自负，甲方不承担任何责任。

八：其它：

乙方自已材料自行保管，其中费用包括在承包单价中。在施工期间不得无故停工、罢工和价格争议，若有发现，甲方有权拒绝支付工程款。合同内所标明的'施工项目，如果乙方没干，甲方将按市场价扣除，如果增加项目，甲方应向乙方增加该项目的人工费。

九、违约处理

乙方自与甲方签订协议当天，应交质量保证金、安全保证金、进度保证金共计______万元，待工程结束退还乙方。在施工期间如发生因乙方自身责任造成罚款损失的，本合同由乙方承担。甲方不及时核定工程量、验收完工工程的，或不按约定及时支付工程款的，应按本合同工程款总额的20%向乙方承担违约责任。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，账目结算履行完毕后本协议自行失效。

甲方：乙方：

______年____月____日

二次结构施工合同范本 篇4

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及行业法律法规，遵照平等自愿的原则，双方应建筑工程劳务施工事项协商一致订立合同。

一、工程概况

二、承包方：包人工、包文明施工。

1、承包内容：屋面工程、室内楼梯、台阶、砼现场搅拌、预留洞口的预留、架眼封堵、室内卫生间及厨房间、消防预留、通风井等等预留洞的封堵，施工图中所有与砌体相关内容等所有工序均含承包范围之内(包括后期图纸变更内容)。

三、甲方职责：

1、工具：甲方无偿提供施工电梯、电源、水源及砖、砂、石子、水泥、钢筋、楼板、扒钩及工人生活用水电、宿舍。

2、甲方提供主轴线、标高、技术交底，乙方配合测量员进行了砌体放线、复线、待轴线复核后方能施工。

3、甲方提供楼上二级配电盘，配电盘以下所有施工机具由乙方处理，向乙方进行技术交底、安全交底，升降机以外的材料运输道路由甲方自行搭拆，女儿墙上的预留翻水槽和外架连墙体的钢筋洞口留，直到二次结构的验收配合到合格。

四、乙方职责：

1、乙方应服从甲方统一指挥和工作部署，按甲方现场管理人员指令施工，现场委派不少于三个管理人员，严格按照甲方要求组织施工，建立健全质量控制制度，每道工序施工前应将该道工序施工计划，质量控制要求上报甲方，对该工程施工进行系统的科学管理，其施工质量必须符合设计要求和国家标准、规范的要求，乙方应在施工现场自觉接受甲方监督及工程质量验收，如验收不合格，造成返工，其返工所需一切费用由乙方承担。

2、乙方自备施工所需的各种机具(二次结构搅拌机、砂浆机设备、铁丝、铁钉、斗车、铁锹、合金尺杆、砖、刀子和施工相关的劳保用品、所有小型电动工具及电线等)。

3、乙方应对工程施工全过程的质量负责，其工作内容如下： 熟悉施工图纸，布置操作地点，班组自检、互检、保养机具，操作完毕后场地清理;清理落地灰并过筛利用，清理建筑垃圾集中到现场指定地点存放，以便收集外运;构造柱、过梁等砼构件分项工程的钢筋制作、绑扎及安装，模板制作、支设及拆除，清理模板上粘附的水泥砂浆及模板的小修理、刷隔离主剂等。配合安装工程水电管及其它管件预埋和洞口预留，其中不含直筋。平运输和垂直运输，水平运输包括施工现场所有的材料、料具等的水平运输，垂直运输包括从一层至顶层屋面内外的所有材料、机具的垂直运输;

乙方进场后应将所有施工人员分工名单和身份证上报甲方，便于双方管理，提前三天进入现场做好施工准备工作;

4、如果乙方在放线，如果发现有柱子，大方墙歪斜，地面超高的遗留问题，由甲方自行处理，其中不含窗口和其他项目。

五、结算和付款方式：

付款：割、加气块、粉泥土、上水确定完成验收合格后付完成工程量的70%，地坪清理完整，全部验收合格后付85%，经业主、甲方、监理验收交工后付至工程款的100%。

备注：遇到农忙时付完成工作量的70%。

六、双方职责：

施工现场和楼层内属于乙方生产、生活区域内的洞口、临连应做好安全防护和文明施工必须有专人负责，每天保证施工现场清洁，做到工完场清料净，施工现场的各种检查、评比、整理现场用工均已包括在合同单价内。工人生活费由甲方垫付每人每月一千元。在施工过程中如甲方材料不足，或其他原因，造成乙方3天以上停工，工期相应延长并给予乙方一定的生活费补贴(注：政府原因除外)，如中途乙方人员不足或组织不当造成返工、工期拖延、重大罚款等，甲方有权责令乙方退场，材料费由乙方负责，并清除现场。由乙方原因，监理和业主罚款由乙方承担。

七、施工进度和质量、安全保证：

1、乙方必须按甲方制定的周、月、季、年施工计划组织施工，确保工程进度：按国家现行施工及验收规范(GB50204-20xx)和其它相关规程规范进行验收，质量评定必须达到现行合格标准，合同工期 年 月 日至 年 月 日完成，乙方保证工期，必须保证施工人员不低于 60人，每少1人罚款100元/天，达不到约定条件的，乙方负责修理、返工，所造成的人工，所用工乙方承担。(备

注：工期根据甲方要求决定)

2、乙方施工人员进入现场必须由该班组长统一向甲方交付每个人的身份证复印件，以便管理;严禁使用童工和老弱病残，严禁带小孩及无关家属进入施工现场;如发现以上现象，将采取先通知后退场处理，不听从甲方安全员指挥、野蛮施工或个人违章操作造成的一切安全事故，均由乙方处理，甲方不承担赔偿责任。

3、工程承包项目A地块1-4号楼加气块、钢筋、混凝土(加气块成品墙为160元/立方，粉泥土所有二次结构每立方650元成品价)。

八、其它：

1、在施工过程中，乙方施工人员不得辱骂、殴打甲方管理人员，现场工人间严禁打架斗殴现象，如有发生，甲方将视情节大小对该班组罚款500-20xx元，造成刑事犯罪的交当地公安机关处理。

2、合同以外的零星用工按每工日180元，由乙方安排人员，甲方另行付款;

3、施工中若有变更现象，乙方可以向甲方协商变更的单价，但不可以不做;(合同后附劳务费报价单，由甲方签字确认，并按本报价执行;)

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，工程款结清后自动失效。

甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)： 联系电话： 联系电话：

日期： 日期：

二次结构施工合同范本 篇5

甲方：

乙方：

根据甲方工程需要甲方将二次结构工程承包给乙方，为保证工程顺利完成，经双方协商一致，达成如下协议，望共同遵守。

一、承包内容：

经一纬九3#楼二次结构所包括的所有工程(包括图纸变更)：加气块的砌筑，构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程，拉结筋的制作焊接和标识，一次结构错留所有钢筋的更正，木楔的制作和安装，射钉块的制作和安装，后塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐，临时脚手架的搭拆，完工后的清理。

二、工期要求：

无条件服从甲方的分层工期要求，整体工程完工时间定为______年____月____日。

三、质量要求：

必保验收时达到结构杯的质量要求。

四、工程价款：

砌体按______元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米______元每米，拉结筋按______元每处两根，模板按接触面积______每平方米，以上价格中80%为工程劳务费10%为质量奖10%为工期奖。

五、付款方式：

每完成五层由乙方上报工程量经甲方核定后付至工作量的60%，主体完工后付至80%。年底付至90%，余款待质检站验收后半年内付清。如乙方中途无论因任何理由退场，视为乙方自动放弃本合同，按以完成工程量的百分之五十结算，余款作为甲方另选班组的损失。如乙方其中任何工种达不到甲方的要求甲方有权更换。

六、工程施工及验收：

乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序，质监站及有关部门的检查中提出的问题应立即整改，否则造成的一切损失由乙方负担。因甲方交底出现的问题由甲方负责。

七、甲方责任：

编制施工方案、进度计划，及时提供技术交底，解决工程中的一切问题，提供临时设施和住宿，保证材料机械的供应，组织有关部门验收，办理工程量认可，按合同支付乙方人工费。并做好有关配属单位的协调工作。

八、乙方责任：

熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、机具的保养。组织工人，保证工程进度，配备施工班组长，作好班组自检。砌块的润湿搬运和砌筑，砂浆的搅拌，模板安装前的`选模、模板刷隔离剂，安装时的立模，安装后的校正、找平、清理模板内的杂物，模板拆除后的起钉、砂浆的清理，并将模板堆放到指定地点，做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求，钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工人进入现场，乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵纪守法等各方面的教育，负责各有关证件的办理。乙方造成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。

九、安全责任：

宿舍内不允许私拉电线，职工进入现场必须戴好安全帽，如有违反每人每次罚款50元。安全事故有责任方自负，甲方安全不到位时乙方有权拒绝施工。家属不得住进工地不得私开食堂，工人上班后宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人500至1000元罚款，不论有无道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公安部门处理。

十、本合同一式两份，各一份，双方签字后生效。

甲方：乙方：

______年____月____日

二次结构施工合同范本 篇6

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况双方就工程二次结构施工劳务承包事宜协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程结构：剪力墙结构

4、建筑面积：

5、承包方式：包人工、包机械、包耗材、包安全、包质量、包工期。

二、劳务承包范围：

二次结构工程，除主体结构外所有的施工工序包括砌体、砼二次构件、室内外粉刷、天棚批涂、楼地面工程、屋面工程（除卷材防水）中所有分项工程的施工；室外散水、门厅、台阶、坡道等零星工程；变形缝的制作安装；物料机的搭设、防护及拆除，文明施工；具体承包范围包括并不限于以下工作内容：

（1）砌体的砌筑，预留的植筋，材料的多次搬运等；

（2）室内外粉刷，包括线条、阴阳角、护角及零星抹灰等工序；

（3）砼二次构件包括构造柱、过梁、圈梁、压顶、挑檐及零星砼构件等内容，二次构件的模板制作、安装及拆除，二次构件钢筋植筋、制作及绑扎，砼搅拌、运输及浇筑，构件需要预制的采用现场预制及安装；

（4）楼地面的砂浆找平及细石砼找平等，楼梯踏步及平台的找平，底部抹灰及批顶等；

（5）天棚批顶、抹灰等；

（6）屋面工程：防水找平层、保温层珍珠岩及保温板铺设、隔离层铺设、细石砼找平、钢丝网片、屋面瓦、屋面铺砖等；

（7）室外工程：散水、坡道、台阶及台阶铺设花岗岩等；

（8）变形缝的制作安装；

（9）物料机的搭设、防护及拆除，文明施工；

（10）材料的多次运输等，砌体、粉刷及找平砂浆的搅拌、运输等；

（11）预留洞口、架眼的封堵；

（12）简易架、施工操作的搭设及拆除；

（13）样板间制作，符合业主、监理及甲方要求后方能大面积施工；

（14）建筑垃圾运至甲方指定地点，楼层清理达到竣工验收标准。

三、质量要求及工程验收：

1、工程质量按照国家现行有关施工及验收规范达到合格标准；

2、乙方应严格施工图纸及甲方提出的施工要求依据建筑规范进行施工，因乙方原因造成的返工或整改引起的费用、损失及后果由乙方承担。

3、乙方在施工时，必须认真执行施工质量规范及相关图集，符合规范要求。如因乙方施工原因造成监理、业主及质监站等部分验收不合格，除由乙方负责修复外，甲方视情节轻重每次向乙方处罚500—5000元；影响甲方工程质量创优评验的，由乙方向甲方承担由此而造成的所有损失。

4、乙方所承包的施工内容向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见即时整改；如拒绝或拖延整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡警无效而无法履行合同的，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的全部损失。

5、乙方在施工期间应妥善保管、维修和正确使用甲方提供的所有施工机具，履行施工前检查、使用中爱护、完工后清理，工闲时保养制度。因乙方使用不当、保养不善造成机具带病操作而提前损坏或报废的，由乙方承担赔偿责任。

四、工期要求：

1、工期必须达到甲方的工期要求，乙方应按照甲方项目部每个工期控制点和总工期进行施工（与各个班组签订工期任务书作为本合同的附件）。如不能按照甲方控制的节点施工，给甲方带来的罚款及产生的后果均由乙方承担。

2、施工班组，在法定节假日、农忙季节必须保证正常连续施工，否则乙方承担业主及监理对甲方的一切罚款。

3、甲方、业主及监理要求夜间加班时，乙方必须服从。

五、结算与付款

（一）结算办法

1、工程量计算：依据建筑面积计算，建筑面积按照《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353—20xx规则进行计算，其中外保温不再施工范围内不计算建筑面积。

2、承包单价：本工程地下车库承包范围内的工程质量验收合格，工期、安全文明如期完成，按照建筑面积元/m2算；

3、若业主或甲方要求分项工程工序取消时，按下列单价以实际面积扣除工程劳务费用：

a、顶棚批顶单价元/m2

b、屋面挂瓦单价元/m2

c、楼地面找平单价元/m2

4、如因乙方原因（包括但不限于：人员不足、施工难度大、技术力量薄弱、资金不到位等原因）不能完成承包范围施工内容或中途退场的按照已完工程量及相应节点单价的60%进行结算。

5、零星用工元/工日，每工日为十个小时。

6、上述承报单价为包干费用，施工中不作任何调整，不因政策变动及人工费调整而增加费用，且包含所有设计变更部分的费用，施工中的设计变更不再另行计费，若出现重大设计变更造成面积增减，据实结算。

（二）付款办法：

六、材料、设备、设施的供应与使用

1、甲方提供的材料设备设施如下：

（1）提供钢筋、砌块、小砖、水泥、砂、石子、模板、周转材料（钢管、扣件）；

（2）塔吊、物料机等垂直运输机械；

（3）提供施工现场临时住房，临时水电；

2、乙方提供的材料设备设施如下：

（1）乙方施工的小型工器具、二级配电柜之后的电线电缆、照明用具、砂浆搅拌机、混凝土搅拌机、喷浆设备、电钻、扳手、铁锤、手推车、铁锨、水管、测量仪器、靠尺、木搓、抹子、瓦刀、锤子、小型机械（震动电机、震动棒）等以及本条第1款未提及的其它所需料具等，乙方提供劳保用品如安全帽、安全带、手套、胶鞋、雨衣等，乙方应保证上述防护用品应当为正规厂家的合格产品。

（2）乙方购买除甲方供应的主材外的所有材料，包括但不限于：钢丝网、扎丝、圆钉、水泥钉、胶带、植筋胶、焊条、砂片、砂布等。

3、双方对材料、设备的供应和使用应遵循以下要求：

（1）乙方在施中对材料的使用应遵循节约用材、合理用材的原则，严格控制材料的用量，杜绝浪费，若材料损耗量超过预算用量的1%，超出部分由乙方承担；

（2）乙方在施工中应按甲方有关规定对成品、半成品进行保护，若因乙方过错发生损坏、丢失的应折价赔偿。

（3）乙方负责在材料到场后，按甲方的要求在指定的场地内进行装卸车，若乙方接到甲方通知进行材料装卸车，乙方未及时派人，甲方有权另行派工人，发生的费用由乙方负责人在派工单上签字，若乙方负责人拒绝签字，项目部在派工单上注明乙方拒签，发生的费用按照双倍扣除，应扣除的费用甲方付乙方进度款时由财务直接扣除。

七、双方责任

（一）甲方责任：

1、负责开工前使施工场地具备施工条件；

2、甲方负责在开工时向乙方提供一套施工图纸，负责向乙方进行施工技术、质量及安全交底，在开工后继续协助解决有关技术事项；

3、协调乙方与其他施工队的关系；

4、按约定拨付乙方工程劳务费用，及时办理工程结算。

（二）乙方责任：

1、乙方应按照国家施工规范和甲方要求进行施工；

2、乙方在施工过程中应当遵守甲方的各种现场施工管理规章制度；

3、乙方必须配备一名技术管理人员到项目施工地点进行乙方的施工管理，并作双方本合同履行的联系人，保证吃住在工地，协助甲方参与管理工作；

4、乙方人员进入工地，必须接受甲方对其人员进行安全教育，乙方人员必须按甲方规定的各项安全操作规程进行施工，违反规定造成的伤亡事故，由乙方责任人自己全部负责；

5、乙方人员进场后，必须按照项目部要求提供个人身份证复印件及照片三张，进行登记造册，办理工人工资卡，以确保工人工资发放到每个工人手中。

6、甲方付款之前，乙方须将签字后的工人工资单汇总好，交项目部签字，甲方监督发放。

7、甲方提供五零线及主轴线，乙方负责现场的测量放线。

8、临时停水、停电及雨天以及不可抗力、乙方自身原因造成的停工整改，或有特殊原因有预先通知的停工，不增加任何费用。

八、安全文明施工要求

（1）甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》，以及有关的各项规范，自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定，切实保障施工人员的安全与健康。

（2）甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职、兼职的安全员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

（3）如因乙方班组操作不当及管理方面的原因，造成安全事故，均由乙方负责；材料损失、返工、社会治安处罚的，由乙方承担。

（4）领导检查现场时，乙方配合项目部整理现场，做好安全文明工作。

九、履约保证金

甲方双方签订合同当日乙方向甲方缴纳履约保证金元，工人进场一个月后，且满足施工需要，无息返还。

十、合同的变更、终止与解除

1、本协议签订后，任何一方均无权单方面作出变更，经双方协商一致同意的情况下，双方可以签订书面补充协议变更本协议。

2、本协议生效后，无法定或约定事由出现，任何一方均无权解除或终止本协议的履行；当出现下列情况之一者，除（1）外受不利影响的一方可以提出解除本协议或终止本协议的履行。

（1）双方协商一致解除或终止本协议履行的；

（2）按本协议约定解除或终止本协议履行的；

（3）因不可抗力或甲乙双方均没有过错且不可抗拒的政府行为或其他原因致使本协议无法继续履行的；

（4）该项目被行政、司法机关要求无期限停工或拆除或没收或查封或取缔的；

（5）依法或依照约定的其他情形。

十一、合同生效及其它

1、本协议所列各标题及各条款的排列，仅系基于方便阅览而设，本协议之各条款均具有同等的法律效力。

2、本合同执行过程中如发生纠纷，双方应积极协商解决。协商不成，任何方有权向人民法院起诉。

3、合同附件一、附件二作为本合同的组成部分，本合同一式二份，甲乙双方各执一份，效力相同。

甲方（盖章）：

乙方（身份证复印件附后）：

___年___月___日

二次结构施工合同范本 篇7

甲方：

乙方：

为保证工程顺利完成，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议，望共同遵守。

一、 承包内容：

1.天鹅湖1#楼二次结构所包括的所有工程(包括图纸变更)：加气块的砌筑，构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程，所有主辅材垂直倒运，拉结筋的制作焊接和标识，后塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐，临时脚手架的搭拆，完工后的清理。

2. 内墙抹灰。

二、承包形式：人工费清包

三、工期要求：服从甲方的分层工期要求，整体工程完工时间定为 年 ___ 月 日。

四、 质量要求：按图纸技术要求施工，达到甲方及监理的施工质量要求。

五、 工程价款：

1.工程二次结构总包价按 285元 每立方米，其中砌体按 240 元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米 10 元每米，拉结筋按 4 元每处两根，模板按接触面积 50 元每平方米。

2.内墙抹灰 21 元每平米，按实际抹灰发生量计算。

六、 付款方式：乙方工人进场甲方预付乙方5000元工人生活费，每完成一层由乙方上报工程量经甲方核定后付款至工作量的85%，主体完工后付款至总工程量的95%。余款在乙方整体工程完工后十天内甲方验收并一次性付清。

七、 工程施工及验收：乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序，质监站及有关部门的检查中提出的属于乙方施工质量问题应立即整改，否则造成的一切损失由乙方负担。因甲方原因和技术交底出现的问题由甲方负责。

八、 甲方责任：提供技术交底，解决工程中的一切问题，提供临时设施和住宿，保证材料机械的供应，组织有关部门及时验收，及时办理工程量认可，按合同及时支付乙方人工费;由于甲方未按合同及时支付乙方人工费所造成损失及工期延误由甲方承担;由甲方原因造成乙方停工、误工的，由甲方按每人每天200元补偿乙方损失，与工程量无关。

九、 乙方责任：熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、机具的保养。组织工人，保证工程进度，配备施工班组长，作好班组自检。砌块的润湿搬运和砌筑，砂浆的搅拌，模板安装前的选模、模板刷隔离剂，安装时的立模，安装后的校正、找平、清理模板内的杂物，并将模板堆放到指定地点，做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求，钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工人进入现场，乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵纪守法等各方面的教育，负责各有关证件的办理。乙方造成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。

十、 安全责任：宿舍内不允许私拉电线，职工进入现场必须戴好安全帽，如有违反每人每次罚款50元。安全事故由责任方自负，甲方安全不到位时乙方有权拒绝施工。工人上班后宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人200至500元罚款，不论有无道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公安部门处理。

十一、 本合同一式四份，各持两份，双方签字后生效。未尽事宜双方协商解决，协商解决不了可通过法律途径解决。本合同至工程竣工后甲方付清乙方全部人工费后截止。

甲方： 乙方：

年 月 日

二次结构施工合同范本 篇8

发包方：以下简称甲方

承包方：以下简称乙方

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，并结合本工程施工现场的实际情况，经双方协商一致，特订立本合同。

一、工程施工工作范围：

1、甲方将楼内外墙砌筑项目以包工不包料方式承包给乙方施工。砌体每包括砌墙、构造柱、抹灰(内外墙)。其中砌墙按元∕m计算，支模按元∕m计算，绑扎钢筋按元∕m计算。植筋按∕m元计算。浇筑构造柱按元∕m计算。共计(实际墙体体积)。抹灰(内外墙)按元∕㎡计算(实际元∕m抹灰面积)。

2、除甲方提供机械、翻斗车、搭內架外，其它工具乙方自备。

二、付款方式：

乙方工人进场后，工程甲方每月按实际工程量80%付给乙方。剩余20%待工程完工验收合格后一次性付清。

三、工程质量要求：

1、外粉从外地坪至屋顶，每层楼至顶板。

2、墙面平整垂直，砂浆饱满。

3、乙方必须无条件听从施工管理人员及监理人员调节及安排和指挥。

四、安全生产要求：

1、乙方必须严格按照安全操作规程安排生产，严禁违章指挥及违章作业。做好各项安全防范工作。如未按照上述要求造成的处罚由乙方负责。

2、乙方不得使用16岁以下童工，55岁以上老人以及患有不适本工程作业的疾病人员在本工地施工。

五、其它事项：

1、未尽事宜，双方协商解决。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

3、本合同从甲、乙双方当事人签字生效，工程余款付清自行失效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日